当前位置:首页 > 合同 > 工程合同

工程合同

时间:2024-02-27 11:52:14
【精品】工程合同合集9篇

【精品】工程合同合集9篇

随着时间的推移,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编收集整理的工程合同9篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程合同 篇1

  多选题:

1、投标或是弃标,首先取决于投标单位的实力,实力表现在(ABCE )

A·技术方面实力 B·经济方面实力 C·管理方面实力

D·装备方面实力 E·信誉方面实力

2、如果以投标程序中的开标为界,可将投标的技巧研究分为两阶段,即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。开标前的投标技巧有(ABD )

A、不平衡报价

B、零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价

C、零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价

D、多方案报价

E、平衡报价

3· 从招标的原则来看,投标人在标书有效期内,是不能修改其报价的。但是,某些议标谈判可以例外,在议标谈判中的投标技巧主要有( AB )。

A、降低投标价格 B、补充投标优惠条件 C、降低投标利润

D、降低经营管理费 E、设定降价系数

4、工程项目的投标决策中,影响投标决策的因素有( ABC )

A、业主方面的因素 B、工程方面的因素

C、承包商方面的因素 D、资金因素 E、技术因素

5、投标文件(ABCE )

A、是承包商参与投标竞争的重要凭证

B、是评标、决标和订立合同的依据

C、是投标人素质的综合反映

D、不是能否取得经济效益的重要因素

E、是能否取得经济效益的重要因素

6、现场考察是投标单位必须经过的投标程序,应从以下几方面了解(ABCD )

A、工程性质以及和其他工程间关系

B、投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系

C、工地地貌、地质、气候、交通、电力、

水源等情况,有无障碍物等

D、工地附近的治安情况 E、工地面积大小

7、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是(ABCE )

A、合同主体的严格性 B、合同标准的特殊性 C、合同履行期限的长期性

D、计划和程序的随意性 E、合同形式的特殊要求

8、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其分类方法正确的是 ( ABD )

A、从承发包的工程范围进行划分,可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同

B、从完成承包的内容进行划分,建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同

C、从付款方式进行划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同

D、从付款方式进行划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同

E、从承发包的工程范围进行划分,可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同和分包合同

9、成本加酬金合同 ( BCDE )。

A、承包单位有风险,其报酬往往较高

B、业主对工程总造价不易控制,承包商也往往不注意降低项目成本

C、适用于风险很大的项目

D、适用于需要立即开展工作的项目

E、适用于新型的工程项目,或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目

10、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是 ( AC )

A、项目业主 B、建设项目的承包单位

C、建设项目的总承包单位 D、项目的某分包单位 E、堪察设计单位

11、建设工程堪察、设计合同的主要内容包括(ABCD )。

A、委托方提交的有关基础资料的期限

B、堪察、设计单位提交堪察、设计文件的期限

C、堪察或设计的质量要求,以及堪察、设计的费用

D、违约责任

E、堪察、设计合同的定金

12、在建设工程堪察中,发包人向承包人提交的基础资料有(ABDE )

A·可行性研究报告 B·工程需要堪察的地点、内容

C· 工程施工详图 D·堪察技术要求 E·附图

13、堪察、设计人提交的堪察、设计文件有(ABE )

A·堪察、设计图纸及说明 B·材料设备清单 C·可行性研究报告

D·工程所需燃料方面的协议 E·工程的概预算

14、建设监理合同的主体是( AB )

A、业主 B、监理单位 C、承包商 D、监理法人 E、发包商

15、监理单位应承担以下义务( ACDE )。

A、向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程师范围内的监理业务

B、应当负责工程建设的所有外部关系的协调

C、监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋工作。帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。

D、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或终止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

E、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料、

16、在委托的工程范围内,监理单位( ACDE )

A、享有选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权

B、不享有选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权

C、享有工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向业主的建议权

D、享有工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权

E、享有工地上使用的材料和施工质量的检验权

17、建设监理合同的当事人应当严格按照合同的约定履行各自的义务。建设监理合同的履行包括(ABC )

A、监理单位完成监理工作 B、监理酬金的支付 C、违约责任

D、监理单位完成附加的工作 E、监理单位完成额外的工作

18、下列关于买卖合同的特点,说法正确的是( BDE )

A、买卖合同是双务、无偿合同 B、买卖合同是诺成合同

C、买卖合同是要式合同 D、买卖合同是双务、有偿合同

E、买卖合同是不要式合同

19、 ……此处隐藏13801个字……施工合同承包人有权顺延工期,并要求发包人赔偿因此产生的停工和窝工损失。项目的工期成本与项目指标成本关系密切,密不可分。施工过程中当发生工期顺延条件的情形下,建设工程合同承包人应当按照施工合同约定的救济程序,在约定的期间及时履行报告、通知、告知等义务,及时行使权力提出书面顺延申请,进行工程签证和索赔,并注意收集有关证据,如发包方变更设计的文件等,以避免程序不当错失机会,使得实体权力的消灭。一旦发生工期纠纷,举证责任主要在建设工程施工合同承包方,建设工程施工合同承包人需要举证工期顺延的理由、顺延天数及相关手续符合合同约定。3.4要求发包人支付工程款及利息。建设工程施工合同是建设工程施工合同承包人进行工程施工,发包人支付价款的合同。支付工程款是发包人的主要义务,发包人应按照合同约定的方式和期限向建设工程施工合同承包人支付工程款,发包人未按合同约定的方式和期限支付工程款的,应当负逾期付款的违约责任并承担同期贷款利息。工程预付款是为解决承包人在施工准备阶段资金周转问题提供的协助。发包人应按施工合同约定的时间和数额,及时向承包人支付工程预付款,开工后按约定的扣款办法陆续扣回,发包人应按合同约定的时间、方式、确认的工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算支付工程进度款。当发包人一直欠付工程款,或者支付工程款不符合双方合同约定的,建设工程施工合同承包人可以催告发包人支付,并可以要求支付按合同约定计算的利息,如果合同没有约定利息计算方式的,可以按照中国人民银行同期同类贷款利率计算利息,如果合同约定了拖延支付违约金,没有约定利息计算方式的,发包人除承担约定的违约金外仍应支付同期同类贷款利息,欠付工程款利息性质上属于法定孳息。3.5行使工程优先权。我国合同法规定在建设工程项目施工过程中,发包人欠付工程款,经建设工程施工合同承包人催告后仍未支付的,可以对完成的建筑产品进行折价,或者申请人民法院拍卖,建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。我国合同法的承包人优先权规定过于笼统,在实践中产生了争议,在法学界也有强烈的反响,为此最高人民法院在20xx年6月20日答复上海市高级人民法院《关于合同法第二百八十六条理解与适用问题的请示》中做出了相应的批复,该批复事实上确立了两大原则,一是建设工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权的原则;二是生存权优于经营权的原则。可以说《合同法》第二百八十六条、最高院批复及《建设工程施工合同的司法解释》中的相关规定构成了我国现行法律及司法解释关于建设工程施工合同承包人建设工程优先权的全部内容,规定了建设工程合同承包人的工程优先权,该优先权不需要签订抵押合同,也不需要进行登记,而可以直接行使。

4.结束语

建设工程施工合同承包人是建筑市场主要的市场活动主体,在一项建筑活动的多方主体中处于核心地位,建设工程施工合同承包人的建筑活动不仅事关工程质量的百年大计,也事关建筑市场的稳定,影响建筑活动参与的多方主体的经济利益,保障建设工程施工合同承包人的合法权益具有重要的现实意义。本文通过对建设工程施工合同承包人的性质、地位、困境和权利保障进行研究,提出保障建设工程施工合同承包人合法权益的立法完善建议,希望引起立法部门、司法部门和有关行政部门的重视,保障建设工程施工合同承包人的合法权益,塑造建筑活动的契约精神,优化建筑市场环境,融入国际建筑市场。

参考文献:

[1]陈华彬.民法总论[M].北京:中国法制出版社,20xx.

[2]梁慧星.中国民法典草案建议稿附理由:合同编上册[M],北京:法律出版社,20xx.

[3]王利明,房绍坤,王轶.合同法[M].北京:中国人民大学出版社,20xx.

[4]苏慧祥.中国当代合同法论[M].长春:吉林大学出版社,1992.

[5]杨立新.合同法总则(上)[M],北京:法律出版社,1991.

[6]刘家琛.合同法新制度的理解与适用[M],北京:人民法院出版社,1999.

[7]李国光.合同法释解与适用[M],北京:新华出版社,1999.

[8]崔建远.合同责任研究[M],长春:吉林大学出版社,1992.

[9]孔祥俊.合同法教程[M],北京:中国人民公安大学出版社,1999.

工程合同 篇9

委托方:(以下简称甲方)

受委托方:(以下简称乙方)

经甲、乙双方协商,乙方同意承接甲方委托的电力安装工程。为明确双方的责任和义务,保证工程建设顺利进行,特订立本合同。

一、工程概况:

工程名称:工程地点:

二、工程承包方式:

甲方全权委托乙方负责工程的施工和联系供电部门进行验收等相关工作。

三、承包费用:

根据该工程的设计和预算资料,经甲乙双方共同协商约定,合同按供电部门所测线路每一公里8。5万元计算,按测出的公里数为工程总金额。

四、付款方式:在乙方拿到供电部门设计方案后,三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。

五、施工期限:

甲方在土石方工程和其他辅助工程完成后,通知乙方进场,从进场之日起,预计____日内完工(遇雨顺延)。

六、甲方责任:

1、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。

2、甲方设置业主代表,代表甲方对本工程进行监管。

4、甲方参加主要设备材料的现场检验和竣工验收。

5、甲方派专人协调关系、配合乙方施工,保证乙方的施工正常进行。

七、乙方责任:

1、负责工程的施工,联系验收等事宜。

2、负责工程建设中乙方提供的材料的质量。

2、如因施工技术及由乙方提供的材料存在问题导致工程验收不合格,由乙方负责整改,整改费用由乙方自负,但由甲方负责提供的基础工程、土石方工程等除外。

3、按约定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。

4、乙方只负责线路部份的一切材料和费用,不负责线路以外厂区要用的一切保护设备。

八、物资供应由乙方负责

九、安全管理

甲、乙双方全部负责制人员进场后,必须严格遵守有关现场规定,服从现场负责人统一指挥,若发生人身及设备安全事故,由各方自行负责。

十、本合同未尽事宜,双方另行约定。

一、本合同一式贰份,具有同等法律效力。甲方执壹份,乙方执壹份。

二、本合同从甲、乙双方签字之日起生效。工程竣工验收合格并付清工程款后,本合同自动失效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

《【精品】工程合同合集9篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式